擔保書的法律效益5篇
我們將盡最大努力維護公共利益、社會責任和企業聲譽。下面是小編為大家整理的擔保書的法律效益，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
致長安保證擔保有限公司深圳分公司：
鑒于： （以下簡稱發包人）與 （以下簡稱承包人）擬就 工程簽訂工程施工合同；發包人與承包人約定，為保證承包人履行上述施工合同約定的義務，承包人須向發包人提交上述工程的銀行《 保函》；你方已接受承包人的委托以你方作為申請人向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱銀行）申請開立銀行《 保函》, 你方為承包人向銀行提供了編號為 的《出具分離式保函協議》。
我以我本人的信用和全部財產為承包人向你方提供上述《出具分離式保函協議》的反擔保，并向你方作出如下保證：
一、我本人的保證方式為無條件的不可撤銷的連帶責任保證?！冻鼍叻蛛x式保函協議》為本反擔保保證書的主合同，主合同無效，本反擔保保證書依舊有效。
二、我本人的保證責任范圍為：銀行要求你方承擔的《出具分離式保函協議》項下保函金額的本金人民幣 元整（￥ 元）、利息、罰息、補償金、違約金、賠償金以及你方為實現本反擔保保證書所載明的權利而支付的全部費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、執行費、評估費、拍賣費、律師費、差旅費等）。
三、我本人履行保證責任的方式：當你方憑本反擔保書和銀行要求你方承擔保證責任的索賠通知向我本人提出索賠時，我本人將在收到你方索賠通知之日起5個工作日內無條件地承擔賠償責任。若你方已先行承擔保證責任，我本人無條件地立即承擔對你方的賠償責任。
四、若我方不能在第三條所述期間內履行保證責任和清償義務，應向你方支付逾期違約金，每個日歷天的違約金按照欠款金額的1‰計算，并賠償由此給你方造成的損失。
五、本反擔保保證書的有效期間自本反擔保保證書簽發之日起，至承包人履行完畢上述施工合同規定的義務從而解除了你方的保證責任和其他責任之日或你方因履行上述《出具分離式保函協議》項下的保證責任和其他責任而承擔的全部賠償金、違約金和其他損失得到清償之日止。
六、本反擔保保證書的附件包括我本人提交的以下資料，我本人保證所提交的資料是真實、合法、有效的，并承擔相應法律責任：
（1） 個人身份證復印件；
（2） 個人基本情況，包括家庭住址、家庭主要成員、聯系方式及其他；
（3） 個人財產清單及權屬證明文件復印件；
（4） 本人配偶關于保證債務為夫妻共同債務的聲明。
保證人：
日期： 年 月 日
中國投資擔保有限公司：
茲授權下列人員為我方代理人，向貴公司辦理政府采購融資貸款擔保事宜：
姓 名
年 齡
性 別
工作單位 職 務
電 話
委托單位： (印章)
法定代表人： (簽名或蓋章)
年 月 日
__擔保有限公司：
承貴公司與（以下稱債務人）簽定的《委托擔保協議書》保字__第__號）的有關約定，貴公司為債務人向（以下稱貸款人）的借款以保證的方式提供擔保，為確保貴公司的合法權益，依照誠實信用之原則，本人愿以全部財產（含共有），以無限連帶責任的保證方式，為貴公司提供反擔保。并在此謹作以下保證：
一、本人同意《委托擔保協議書》的全部條款，并保證債務人能夠按期清償所有債務。
二、本人同意對《委托擔保協議書》中債務人的所有債務無條件承擔無限連帶清償責任：
1、如債務人未按上述協議書中的約定按期足額向貸款人支付由貴公司保證的全部款項和自付款之日起的利息以及其他費用、損失等（利息額計算至本人實際支付日），本人保證在貴公司代償之日起十五日內無條件將上述款項支付給貴公司。
2、如債務人未按上述協議書中的約定按期足額交納擔保費，本人保證在收到貴公司催款通知五日內，無條件代債務人支付擔保費本息、違約金以及損失等費用。
3、如債務人未履行上述協議書中約定的其他義務而給貴公司造成損失，本人保證在收到貴公司書面催款通知十五日內，無條件予以全部賠償。
4、上述三種情形下，貴公司無須先向債務人追償或起訴或執行其他反擔保物，有權直接向本人追償。一經貴公司要求，本人將無條件負責清償債務人的所有債務。
三、本保證書是不可撤銷的，在下列情況下，無論是否事先通知本人，本保證書持續有效：
1、本保證書中當事人的身份地位發生任何變化。
2、本保證書中當事人發生合并、分立、停業、撤銷、解散、破產、無清償能力或變更名稱、住所、章程、法定代表人、經營范圍、企業性質或其上級單位的任何指令，其地位、財力狀況的改變或與任何單位簽定任何法律文件規定等事項。
四、在所有的債務尚未全部清償前，本人放棄取代貴公司債權人地位的一切權利，并保證：
1、在所有的債務尚未全部清償前，債務人即使欠本人任何款項或將任何資產或權益抵押、質押或轉讓給本人，本人保證將上述款項、資產或權益所獲得的收益質押或提存給貴公司作為本人提供反擔保的補充方式。
2、非經貴公司書面同意，本人不能向債務人索取任何擔保或款項，如有已索取者，該等擔?；蚩铐椧唤涃F公司要求，悉數交給貴公司。
五、本人對依據本保證書規定所應付的一切款項，均不得提出任何扣除、抵銷或反追償的主張，亦不得附帶任何限制或條件，以保證貴公司實際足額收到本保證書規定的貴公司應收款項。
六、貴公司給予債務人和本人的任何寬容、寬限、優惠或延緩行使上述協議書及本保證書項下的任何義務，均不影響、損害或限制貴公司依本保證書和法律法規而享有的一切權益，不應視為貴公司對本保證書項下權利、權益的放棄。
七、本保證書為獨立附加反擔保，貴公司可以接受債務人或任何第三方現時或將來提供的擔保，或者解除或變更已持有的擔保而無需知會本人，在任何一種情況下，本人均應對債務人的所有未清償債務承擔個人無限連帶保證責任。
八、本保證書如有任何修改、補充、變更均須征得貴公司的同意。
九、本保證書保證期限自本人簽字之日起至貴公司擔保責任終止之日后兩年止。
十、本保證書一式二份，貴公司與各保證各執一份。
保證人簽字：
住所：
身份證號碼：
電話：
20__年__月__日
財產共有人聲明
本人作為財產共有人已完全知悉《不可撤銷反擔保保證書》的全部內容并同意以我們所有的共有財產及本人的個人財產對上述保證范圍內的款項提供連帶責任保證。
保證人簽字：
住所：
身份證號碼：
電話：
20__年__月__日
借款人：（以下簡稱甲方）：，性別：，出生日期：______年______月______日，居民身份證號碼：，聯系方式：
當前地址：
貸款人：（以下簡稱乙方）：，性別：，出生日期：______年______月______日，居民身份證號碼：，聯系方式：
當前地址：
擔保人：（以下簡稱丙方）：，性別：，出生日期：______年______月______日，居民身份證號碼：，聯系方式：
當前地址：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》等相關法律法規，遵循平等自愿、協商一致的原則，各方簽訂如下抵押貸款擔保合同。
第一條甲方向乙方借款人民幣（小寫）：大寫：
第二條貸款期限：
甲方對乙方的貸款期限為天，自______年______月______日至______年______月______日。
第三條支付方式：
乙方應于______年______月______日向甲方提供本合同項下的現金資金。
第四條利息及利息支付方式：
代付利息每月為%，自本合同簽訂和履行之日起計算。付款方式為一次性付款。
第五條資金用途及還款方式：
甲方貸款用于個人經營，甲方保證貸款用于合法經營，不從事非法經營和非法使用。貸款到期，甲方應還本付息。乙方有權監督甲方貸款的使用。自付息日起逾期兩天后，如發現甲方使用貸款異常，出現還款危機或延期或拒不支付利息，乙方有權解除合同，提前收回本息。乙方應通知甲方解除合同，并按甲方確認的住所和通訊地址收回本息，乙方有權以甲方財產實現抵押，以抵消貸款本息，并向連帶責任保證人丙方主張本息。
第六條各方應誠信、全面地履行本合同。
合同逾期的，違約方按每天合同金額的1%承擔違約責任。逾期十天。乙方有權終止合同的履行并收回貸款。如甲方未能償還貸款，乙方有權要求違約方按逾期時間按同期銀行貸款利率的四倍賠償損失。
第七條保證條款
1、為保證借款合同的履行，甲方將其全部物品作為本借款合同的質押財產。被擔保財產：（主要注明名稱、型號標準、數量、質量、評估價值、目前存放地點等。）。
甲方應自本合同簽訂之日起，在收到貸款之前或之后，將質押品移交給乙方保管，保管費用由甲方承擔。
2、擔保范圍：貸款本金、利息、違約金、本合同約定的損失以及乙方實現債權的費用（包括聘請律師費用等一切正常費用）。
3、丙方為本合同提供連帶保證，保證期間為還款日起兩年。丙方承擔甲方的違約責任，此后本合同的債權由丙方繼承，丙方對違約方行使債權。甲方未履行還款及付息義務的，丙方應無條件償還。丙方在履行還款義務后，繼承乙方合同約定的債權，并向甲方追償違約責任和賠償損失。
第八條因履行本合同發生的任何爭議，應通過協商解決。
協商不成的，由萊蕪市萊城區人民法院通過訴訟解決。因訴訟產生的訴訟費用和律師代理費由違約方承擔。
第九條本合同一式三份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
如雙方簽署的前一份合同與本合同有任何不一致之處，以本合同的約定為準。
甲方（簽字蓋章）：
乙方（簽字蓋章）：
丙方（簽字蓋章）：
______年______月______日
甲方：
乙方：
為有利于雙方發展，充分利用雙方對外融資的有利因素，加強企業間經濟合作，提高經濟效益和社會效益，甲、乙雙方就融資擔保問題經過充分醞釀，共同達成如下協議：
一、甲、乙雙方本著平等互利、真誠合作、共同發展的原則，在融資領域內進行友好合作。
二、甲、乙雙方共同確認：雙方承擔總額度為伍仟萬元的貸款責任擔保，并同意按照《中華人民共和國擔保法》履行各自責任。
三、在乙方需要擔保時，甲方為乙方提供的擔保額度總共為X萬元，不管是乙方中的一家公司還是二家公司；在甲方需要擔保時，甲方可以選擇乙方中的一家公司，為甲方提供相同額度的貸款擔保。
四、甲、乙雙方在履行互為擔保時，最長擔保期限不超過三年，貸款必須專款專用，擔保方有權對被擔保方的貸款使用情況進行監督，期滿還清貸款本息時，被擔保方應主動向擔保方提供還貸憑證，以便對方及時了解。
五、任何一方為對方擔保時，應如實提供各自財務報表、營業執照、信用證明復印件以及有關企業概況等資料。
六、擔保方的繼受人（包括因改組合并而繼受）將受本協議的約束，并繼續承擔擔保責任。未得到對方事先書面同意，擔保方不會轉讓其擔保義務。
七、擔保方代被擔保方清償債務后，有權向被擔保方追償。
八、在本合同有效期內，甲、乙任何一方都不得擅自變更或解除本合同，確需變更本合同條款時，應經對方協商同意，達成書面補充協議。
九、違約責任
甲、乙雙方都應遵守本協議的約定，任何一方違約，違約方應向守約方支付違約金__萬元，并賠償守約方的一切經濟損失。
十、爭議的解決方式,在履行本合同中發生的爭議，由甲、乙雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成，任何一方都有權向原告所在地的人民法院起訴。
十一、協議未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本協議自簽訂之日起生效。
十三、本協議一式二份，雙方各執一份，以茲共同遵守。
甲方：
乙方：
年 月 日